Spring 2021 Disadvantaged Community Green Tariff Shared Renewables (DAC-GT) Solicitation
Últimas noticias y actualizaciones
Respondents are encouraged to check this Request for Offers (RFO or the solicitation) Website periodically for updates, notices, and postings. SDG&E, at its sole discretion, pursuant to orders from the CPUC, may change the terms, requirements and schedule of this solicitation. Respondents should monitor the RFO Website for announcements regarding any updates or changes including posted questions & answers. SDG&E will post all solicitation announcements, including scheduling changes or RFO amendments to this website. In particular, participants should check the RFO website for (i) details on the pre-bid conference call and (ii) posting of answers to submitted questions.
- 19/3/2021 - ¡Lanzamiento de la solicitud de propuestas!
SDG&E’s Spring 2021 RFO Seeking Disadvantaged Community Green Tariff Shared Renewable Program Power Purchase Agreements
In accordance with Decision (D.)18-06-027, D.18-10-007, and Resolution E-4999, San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) is issuing this Disadvantaged Communities Green Tariff (DAC-GT) Request for Offers (RFO or the Solicitation) seeking contracts with facilities that produce Renewable Portfolio Standard (RPS)-eligible energy for the purpose of implementing its DAC-GT program.
Pub. Util. Code § 2827.1 required the Commission to develop specific alternatives designed to increase adoption of renewable generation in disadvantaged communities (DACs). The intent of the DAC-GT program is to provide low-income households within DACs, as defined in Schedule DAC-GT, to have an opportunity to access clean, renewable energy.
This solicitation is not requesting bids for feed-in-tariff projects (e.g. Re-MAT, Bio-MAT), BioRAM, EcoChoice, EcoShare, Community Solar Green Tariff or other RPS procurement activities that currently exist or are being contemplated.
Overall, SDG&E’s DAC-GT program is designed to ensure sufficient eligible capacity is available to meet customer demand of up to 18 MW. SDG&E is soliciting DAC-GT projects that are classified as eligible renewable resources. Projects must be located within SDG&E’s service territory and, for purposes of DAC-GT, be in a community identified as among the top 25% of communities statewide, by using CalEnviroScreen 3.0, or in the highest 5% of CalEnviroScreen’s Pollution Burden that do not have a CalEnviroScreen Score. CalEnviroScreen identifies California Communities that are most effected by and vulnerable to sources of pollution.
Protocolos de solicitud:
En el documento RFO que figura a continuación, se proporcionan detalles sobre el proceso de solicitud y los requisitos de elegibilidad.
Formularios y documentos requeridos
- Formulario de oferta No existe límite en la cantidad de formularios que se pueden presentar. Por lo tanto, se recomienda a los participantes, aunque no es obligatorio, que presenten ofertas adicionales para nuestra consideración con plazos más cortos o con cláusulas de ajuste.
- Acuerdo de interconexión o estudio de interconexión de fase II (o equivalente a nivel de distribución) y/o documentación de vía rápida - Presente una copia del acuerdo de interconexión más reciente, el estudio de interconexión de Fase II o documentación equivalente del procedimiento acelerado. Para proyectos ubicados en Imperial Valley y transferidos dinámicamente mediante pseudo-conexión al área de servicio de SDG&E por CAISO, presente copias de un estudio de interconexión de Fase II completado y proporcione documentación que certifique la existencia de los acuerdos de transferencia dinámica.
- Documentación de control del sitio - Presente copias de los documentos de control del sitio que demuestren: a) propiedad directa; b) un contrato de arrendamiento; o c) una opción de arrendamiento o compra tras la aprobación del PPA (debe ser una opción exclusiva para el licitador que durará hasta la finalización del ciclo de RFO).
- Mapas del sitio - Presente copias de todos los mapas del proyecto que muestren la ubicación, las instalaciones, la distribución, la interconexión, etc., y el diagrama unifilar del proyecto.
- Informe de recursos - Por favor, presente un plan de recursos de combustible verificable.
- Modelo completo de PVSyst (solo energía solar) - El archivo PVSyst completo debe enviarse exportando todo el proyecto que contiene los archivos prj, met, inv, pan, etc.
Formularios y documentos de referencia
This solicitation employs a non-modifiable Power Purchase Agreement (PPA) structure. These documents are pre-approved by the California Public Utilities Commission (CPUC) and may not be changed by either SDG&E or the winning bidder(s). Only the blanks may be filled in with project specific information. All respondents should submit bids per the terms of these agreements only.
Instrucciones para la respuesta a la solicitud de oferta
A Respondent must submit their offer electronically via PowerAdvocate® and attach all required forms and bid materials to the offer. All offers must be uploaded to PowerAdvocate® no later than 12:00 pm (es decir, mediodía), hora estándar del Pacífico, del 23 de abril de 2021. Offerors intending to submit an Offer but who do not yet have an existing account must first register to create a username/password to receive access to the event. The PowerAdvocate® solicitation website can be accessed at: https://www.poweradvocate.com/pR.do?okey=113669&pubEvent=true.
Comunicación RFO
Todas las preguntas u otras comunicaciones relacionadas con esta RFO deben enviarse por correo electrónico a [email protected]En cualquier caso, usted DEBE Con copia al evaluador independiente, Harold Judd [email protected] y Sheri Vincent-Crisp [email protected].
SDG&E will not accept questions or comments in any other form. Question submitted after the deadline as specified in RFO Schedule will only be answered at the sole discretion of SDG&E or the IE. All questions and their answers will be posted publicly on this website anonymously soon after receipt. We cannot respond directly to or confidentially to any questions. Respondents are encouraged to check this RFO Website periodically for updates, notices, and postings.
SDG&E publicará un documento resumen de la convocatoria para garantizar que los participantes tengan acceso a información detallada sobre el programa.
Spring 2021 DAC-GT Schedule
El siguiente cronograma y plazos se aplican a esta solicitud de propuestas. SDG&E se reserva el derecho de revisar este cronograma en cualquier momento y a su entera discreción. Los participantes son responsables de consultar el sitio web de la solicitud de propuestas (RFO) para obtener actualizaciones de los cronogramas y posibles modificaciones a la RFO o al proceso de solicitud. Para obtener un cronograma detallado, consulte los protocolos para cada tipo de producto.
|
Eventos |
Fecha |
|
|---|---|---|
|
1 |
Lanzamiento de la solicitud de propuestas |
Marzo 19, 2021 |
|
2 |
Fecha límite para enviar cualquier pregunta |
9 de Abril, 2021 |
|
3 |
Las respuestas a todas las preguntas se publicarán en el sitio web de SDG&E. |
16 de Abril, 2021 |
|
4 |
Offer package due no later than 12 pm PPT on this date |
23 de Abril, 2021 |
|
5 |
SDG&E notifica a los oferentes sobre la selección. |
24 de mayo de 2021 |
|
6 |
SDG&E emite notificaciones de agradecimiento a los demandados que no resultaron seleccionados. |
31 de mayo de 2021 |
|
7 |
Todos los PPA se ejecutan |
21 de junio de 2021 |
|
8 |
SDG&E presenta la Carta de Asesoramiento de Nivel 2 con PPA a la CPUC para su aprobación. |
12 de julio de 2021 |
|
9 |
Anticipated CPUC approval (prior to any appeal and/or suspension |
Q4 2021 |
Participación de diversas empresas
Además, SDG&E anima a los promotores a utilizar empresas propiedad de minorías y mujeres (DBE, por sus siglas en inglés) durante las distintas etapas del desarrollo y la construcción de los proyectos. Como parte de la Orden Gubernamental 156, SDG&E exigirá a los promotores que identifiquen y verifiquen sus gastos con contratistas o subcontratistas DBE, si los hubiera.
Puede encontrar información adicional sobre el programa DBE de SDG&E y la utilización de empresas DBE en:
https://www.sdge.com/more-information/doing-business-with-us/supplier-diversity y
http://www.cpuc.ca.gov/puc/supplierdiversity/
Los representantes del Programa DBE de SDG&E ofrecerán una presentación durante el evento de divulgación para los licitadores. Las empresas DBE pueden solicitar información adicional comunicándose con SDG&E en [email protected].
Preguntas frecuentes
- N/A